对于工程的兴建在现在是一个十分频繁的事情的,但是工程的索赔在现代社会也是十分常见的一个事情的,但是对于工程的索赔是有着一定的时效的 。那么,工程索赔书时效的效力是怎样的,如何进行工程索赔?
网友咨询:工程索赔书时效的效力有哪些?
内蒙古久晖律师事务所闫海燕律师解答:
索赔时效有两个方面的效力,一是索赔时效期间届满则索赔权即诉权的消灭,即权利人未在约定的索赔时效期间内提出索赔,其索赔权利消灭;二是索赔时效为有效的抗辩理由,即索赔时效期间届满,请求权的相对人因而取得否认对方请求的权利 。
索赔时效期间届满后的请求权,因诉权消灭,变为不可诉请求权,即罗马法上所谓自然之债 。此种请求权不受法律强制实施的约束力和保障 。因此基于索赔时效的效力,义务人取得了抗辩权,可拒绝权利人的索赔主张 。
此外,虽然索赔时效是基于合同约定产生的,但其仍属于时效的一种 。按照时效制度的原则,即时效只能由当事人主张而不能由法庭主动援用 。因此,法院或仲裁庭在审理该类案件时,一般不能主动援用索赔时效,只有在被索赔方提出该项辩理由时,才能予以支持 。
闫海燕律师解析:
施工索赔步骤和程序:
《建设工程施工合同(示范文本)》有关索赔的程序为:发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,承包人可以按照以下规定索赔:
① 有正当索赔理由,且有有关证据;
② 索赔事件发生后28(14)天内,向承包人提出索赔意向通知(注意工期索赔的具体天数及其理由(施工关键线路和程序);
③ 发出索赔意向通知后28(14)天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;
④ 发包人在接到索赔通知后28(14)天内给予批准,或要求承包人进一步补充证据和理由,发包人在28日内未予答复,视为批准索赔 。
若索赔事件持续发生,施工单位应持续索赔;索赔事件消失后,应综合进行索赔 。
承包人索赔应按下列程序处理:
1.发包人收到承包人的索赔通知书后,应及时查验承包人的记录和证明材料;
2.发包人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28 天内,将索赔处理结果答复承包人,如果发包人逾期未作出答复,视为承包人索赔要求已被发包人认可;
【索赔书时效怎么写 索赔书】3.承包人接受索赔处理结果的,索赔款项作为增加合同价款,在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按合同约定的争议解决方式办理 。
毕业于内蒙古大学法学院,待人真诚,办事认真负责,法律专业知识扎实,办案经验丰富,擅长处理侵权纠纷、债权债务、合同纠纷、婚姻家庭、房产、建筑工程、交通事故等 。以专业的法律知识为您提供最专业的法律服务!
经验总结扩展阅读
- 租车协议书 租车协议书靠谱吗
- 六年级必读书目有哪些 给孩子买什么书
- 女孩取名:2020年11月17号出生的女孩参考四书五经取名字
- 结婚证丢了可以起诉离婚吗? 有孩子离婚协议书怎么写
- 庄则栋书法作品 庄则栋书法价值
- 女孩取名:2020年11月15号出生的女孩参考四书五经取名字
- 2020年11月21号出生的女孩参考四书五经取名字
- 女孩取名:2020年11月19号出生的女孩参考四书五经取名字
- 宅基地申请书去哪里领 宅基地申请书图片
- 遗产分割协议书 遗产分割律师免费咨询